二建考试试题及答案_二建考试试题及答案解析

二建考试试题及答案_二建考试试题及答案解析

       二建考试试题及答案是一个值得探讨的话题，它涉及到许多方面的知识和技能。我将尽力为您解答相关问题。

1.谁有2011年的二建管理和法规的考试真题及答案。谢谢。

2.建筑二建考试题型有哪些？

3.二级建造师一共多少道题？

4.二级建造师历年考试真题哪里有？

5.二级建造师题型有哪些？

6.请给我发一份二建复习题！建筑工程 谢谢！！1079594429@qq.com

谁有2011年的二建管理和法规的考试真题及答案。谢谢。

       一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

       1.取得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

       A 登记 B 注册

       C 备案 D 所在单位考核合格

       2.行政法规的制定主体是（ ）。

       A 全国人民代表大会 B全国人民代表大会常务委员会

       C 国务院 D 最高人民法院

       3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（ ）

       A 抵消 B 提存

       C 混同 D 免除

       4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（ ）年。

       A 1 B 2

       C 4 D 20

       5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（ ）。

       A 汇票 B 仓单

       C 建设用地 D 应收账款

       6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（ ）。

       A 转让 B 抵押

       C 出资入股 D 投保火灾险

       7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。

       A 100 B 200

       C 600 D 1000

       8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。

       A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式

       B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

       C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包

       D 国家提倡对建筑工程实行总承包

       9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。

       A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包

       B 将专业工程分包给不具备资质的承包人

       C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人

       D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

       10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。

       A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标

       B 该联合体成员签订共同投标协议

       C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标

       D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人

       11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）。

       A 评标价 B 投标报价

       C 招标控制价 D 标底

       12. 在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（ ）。

       A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密

       B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名

       C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取

       D 评标委员会成员由二人组成。

       13. 经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ ）。

       A 属于在投标有效期内撤回投标文件

       B 属于放弃中标

       C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

       D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金

       14. 关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）。

       A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

       B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任

       C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责

       D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

       15. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国 安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）。

       A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员

       B 3年内不得担任监理单位的主要负责人

       C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

       D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人

       16 .生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）。

       A 本企业负责人

       B 当地安全生产监督管理部门

       C 县级以上地方人民政府

       D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门

       17 .某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事故应由（ ）上报有关主管部门

       A 幕墙分包企业 B 施工总承包企业

       C 监理单位 D 建设单位

       18 .根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（ ）批准。

       A 县级以上人民政府 B 省级政府特种设备安全监督部门

       C 国务院 D 国务院特种设备安全监督部门

       19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（ ）。

       A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材

       B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料

       C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

       D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门

       20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

       A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求

       B 建设单位有权压缩合同约定的工期

       C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

       D 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

       21 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。

       A 意外伤害保险属于非强制险

       B 保险由建设单位办理

       C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

       D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

       22 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施。

       A 施工企业项目经理和现场监理工程师

       B 施工企业负责人和建设单位负责人

       C 建设单位负责人和总监理工程师

       D 施工企业技术负责人和总监理工程师

       23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（ ）月。

       A 1 B 2

       C 3 D 6

       24 根据建设工程质量管理条例对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

       A 增加工程内部装修 B 建筑主体和承重结构变动

       C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程局部使用功能

       25 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（ ）。

       A 分包工程质量由分包企业负总责

       B 分包工程质量由分包企业单独承担责任

       C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任

       D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任

       26 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（ ）。

       A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

       B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔

       C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔

       D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修

       27 必须经总监理工程师签字的工作是（ ）。

       A 开工前的放线定位 B 分项工程验收

       C 下一步工序 D 建设工程竣工验收

       28 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（ ）。

       A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担

       C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商提出赔偿

       29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（ ）报批。

       A 公安消防机构 B 建设工程安全监督机构

       C 建设行政主管部门 D 上级主管部门

       30下列争议中，属于劳动争议的是（ ）。

       A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议

       B 公司股东李某因股息分配产生的争议

       C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

       D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

       31 劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为 （ ）年。

       A 6个月 B 1年

       C 2年 D 5年

       32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。

       A 该试用期限为劳动合同期限

       B 按无效劳动合同处理

       C 按无固定期限合同处理

       D 按完成一定工作任务为期限的合同处理

       33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（ ）劳动合同。

       A 固定期限 B 无固定期限

       C 以完成一定任务为期限 D短期

       34 下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）。

       A 警告 B 罚款

       C 支付违约金 D 没收财产

       35下列合同中，受合同法调整的是（ ）。

       A 婚姻 B 收养

       C 买卖 D 行政

       36 在合同法中，要约生效的时间为（ ）。

       A 要约人发出要约时 B 要约达到受要约人时

       C 受要约人做出承诺时 D 受要约人承诺到达时

       37 在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（ ）。

       A 要约 B 要约邀请

       C 反要约 D 承诺

       38 受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（ ）。

       A 承诺超时 B 承诺延误

       C 新承诺 D 新要约

       39 在合同法中，以下情形属于无效合同的是（ ）。

       A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解

       C 违反法律规定的强制性规定 D 违反法定的形式

       40 关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）年内行驶。

       A 1个月 B 3个月

       C 6个月 D 1年

       41 关于待定合同的说法，正确的是（ ）。

       A 善意相对人不享有撤销的权利

       B 效力特定合同的相对人拥有催告权

       C 待定合同是生效合同

       D 待定合同是无效合同

       42 甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的（ ）。

       A 丙不能以自己名义起诉甲

       B 丙起诉甲实在行使代位权

       C 丙起诉甲以50万元为限

       D 丙的起诉费用由自己支付

       43 下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）。

       A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产

       B 债务人放弃到期的债权

       C 债务人将巨额财产赠予他人

       D 债务人将其全部财产转让

       44 甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（ ）。

       A 甲公司名称变更 B 乙公司的法人代表变更

       C 合同签约人变更 D 买卖数量变更

       45 某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%,发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（ ）

       A 24 B 27

       C 30 D 42

       46 关于担保的说法，正确的是（ ）。

       （实在看不清楚）

       D 以汇票作为

       47 某建设单位出具的银行保函中，保证人为（ ）。

       A 监理单位 B 银行

       C 建设单位 D 施工企业

       48 定金合同以（ C ）之时生效。

       A 当事人签字 B 合同备案

       C 定金实际交付 D 主合同成立

       49 王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（ ）。

       A 行政调解 B 法院调解

       C 仲裁调解 D 人民调解

       50 一裁定终局体现了仲裁的（ ）特点。

       A 专业 B 自愿

       C 独立 D 快捷

       51、仲裁的保密性特点体现在他（ ）为原则

       A 不开庭审理 B 不允许代理人参加

       C 不公开审理 D 不允许证人参加

       52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（ ）

       A 留存 B 强制执行

       C

       53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（ ）

       A 原告所在地 B 被告所在地

       C 合同签定地 D 合同施行地

       54、在民事诉讼中，"一般授权"所行使的诉讼权利为（ ）

       A 代为 … B 进行和解

       C …… D 法庭辩论

       55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（ ）日

       A 5 B

       C 10 D 15天

       56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（ ）申请强制执行

       A人民法院 B 司法行政机关

       C 仲裁机构 D 公安机关

       57、关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）

       A 仲裁庭必须先进行调解

       B调解不成不能做出书

       C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力

       D …

       58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（ ）

       A 甲与乙不能自行进行和解

       B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请

       C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁

       D 甲乙……

       59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（ ）

       A 应按乙、丙的意见做出仲裁书

       B 应该按甲的意见做出仲裁书

       C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定

       D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

       60、施工企业认为（ ）...其合法机构，可以申请行政复议。

       A 建设单位违约的行为 B 总监理工程师的停工决定

       C 上级企业的处理决定 D 行政机关的罚款

       二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

       61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（ ）一并发包

       A代建 B 施工

       C 监理 D 设计

       E 设备采购

       62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（ ）

       A不违反法律 B、不违背社会公德

       C… D 不与第三人利益相冲突

       E不与社会公共利益相冲突

       63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ ）

       A 建筑物 B 建设用地使用权

       B 生产设备、材料 D 在建工程

       E 在建船舶

       64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（ ）

       A …… B工程建国家强制性标准

       C工程设计文件 D施工企业管理制度

       E建设工程施工合同

       65、投标有效内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。

       A 撤回投标文件 B 补充投标文件

       C放弃中标 D 澄清投标文件

       E……

       66、施工作业施工人员安全生产义务（ ）

       A 使用劳动生产安全用具

       B接受安生生产培训

       C发现事故立即报告

       D ……

       E为自己…

       67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（ ）

       A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款

       C 施工企业应受行政处罚 D…

       E施工企业负责人应受行政罚款

       68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（ ）

       A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制

       C 制定安全生产规章制度和操作规程 D确保安全生产费用的专项使用

       E根据工作特点组织制定安全施工措施

       69、取得安全生产许可证的条件是（ ）

       A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险

       C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价

       E 已办理安全…

       70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ ）

       A保修范围 B保修期限

       C质量保证金的退还方式 D质量保证金预留比例

       E保修责任

       　71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（ ）

       A 建立进货验货制度

       B产品…

       C 对使用有瑕疵的产品进行说明

       D 为扩大销售，对…

       E快过期的产品降价销售

       72、某交通施工穿越噪声敏感区域，…，下列说法正确的是（ ）

       A 禁止一切夜间施工

       B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准

       C必须公告安民

       D…

       E在开工15日前，……行政主管部门报告

       73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（ ）

       A … B…

       C … D签订专业技术培训服务违约金

       E签订竞业

       74、建设工程合同属于（ ）

       A有名合同 B实践合同

       C 要式合同 D有偿合同

       E单务合同

       75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ ），有权行使抗辩权

       A 经营状况严重恶化 B法定代表人并追究刑事责任

       C.丧失 D企业负有较大债务

       E转移财产试图躲避债务

       76、合同权利文件终止时，不影响（ ）之效力

       A结算条款 B 清理条款

       C 仲裁条款 D 担保条款

       E…

       77、民事违约责任的承担方式有（ ）

       A赔偿损失 B采取…

       C定金 D 精神损失赔偿

       E 赔礼道歉

       78、建设单位…，根据《民事诉讼法》…，建设单位可以将（ ）列为其被告

       A 代理机构 B总承包企业

       C 分包企业 D实际施工人

       E 建设行政主管部门

       79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（ ）

       A当事人必须在开庭前提出回避申请

       B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出

       C…代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避

       D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出

       E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作

       80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）

       A 仲裁协议应当是书面形式

       B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可

       C仲裁协议必须在争议发生前达成

       D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

       E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

建筑二建考试题型有哪些？

       80题。二建法规指的是《建设工程法规及相关知识》，二建法规考试80题均为选择题，其中包括了60道单选和20道多选题，单选题共60分，多选题共40分。

       二建法规考试共有80道客观题，分别为60道单选和20道多选题，二建法规指的是《建设工程法规及相关知识》，考试满分为100分，单选占60分，多选占40分。

       二级建造师考试各科目题型分值分布：

       1、《建设工程施工管理》：

       客观题：单选题70(每题1分);多选题25(每题2分)。

       2、《建设工程法规及相关知识》：

       客观题：单选题60(每题1分);多选题20(每题2分)。

       3、《专业工程管理与实务(六个专业)》：

       主观题/客观题：单选题20(每题1分);多选题10(每题2分);案例题4(共80分)。

       二建考试注意事项：

       (一) 人员应认真阅读准考证上的“考场规则”，并按有关要求进入考场，参加考试。

       (二)人员应诚信参考，自觉遵守《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)，在考试结束后采用技术手段甄别为雷同答卷的考试答卷，将给予考试成绩无效处理。

       (三)《专业工程管理与实务》科目(共包括6个专业：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程和矿业工程)试卷包括主观题和客观题，客观题用2B铅笔在答题卡上作答，主观题用黑色墨水笔在答题纸上作答。人员在应考时应注意如下事项：

       1.答题前要仔细阅读人员注意事项(试卷封二)和答题卡、纸上的作答须知;

       2.使用规定的作答工具作答;

       3.主观题在答题纸划定的区域内作答。

       《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目为客观题，用2B铅笔在答题卡上作答。

       人员应考时，携带的文具限于黑色墨水笔(含碳素)、2B铅笔、橡皮、直尺和无声无文本编辑功能的计算器。各科试卷本可作草稿纸使用，考后收回，不再另发草稿纸。严禁携带通讯工具、规定以外的电子产品(如手机、电子手环、电子手表、电子存储记忆录放设备或具有发送或者接收信息功能的设备等)及与考试内容相关的资料等物品进入考场座位，已带入考场的要切断电源(关闭闹铃)，并与其他物品一同存放在指定位置，不得带至座位。

       温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，本网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ 2016年二级建造师法规真题及答案下载

       格式：PDF大小：1466.11KB 2023年二建《工程法规》真题答案完整版（5.29）

       格式：PDF大小：13897.79KB

       资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策，点击底部咨询猎考网，免费领取复习资料

二级建造师一共多少道题？

       建筑二建考试题型包含单选题、多选题和案例题三种。其中《建设工程施工管理》与《建设工程法规及相关知识》两个科目只考单选题和多选题；《建筑工程管理与实务》则要考单选题、多选题和案例分析题三种题型。

       建筑二建考试题型包含单选题、多选题和案例题三种，其中《建设工程施工管理》与《建设工程法规及相关知识》两个科目只考单选题和多选题两种题型；《专业工程管理与实务》考单选题、多选题和案例分析题三种题型。

       建筑二建考试题型的分布情况具体如下：

       《建设工程施工管理》科目包含单项选择题70道，每题1分；多项选择题25道，每题2分。

       《建设工程法规及相关知识》科目包含单项选择题60道，每题1分；多项选择题20道，每题2分。

       《建筑工程管理与实务》科目包含单项选择题20道，每题1分；多项选择题10道，每题2分；案例分析题4大道，每题20分。

       二建考试题型建筑二建考试建筑二建考试题型

       温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，本网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ 2015年二建建筑实务真题及答案下载

       格式：PDF大小：1361.63KB 2014年二建公路实务真题及答案下载

       格式：PDF大小：300.23KB

       资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策，点击底部咨询猎考网，免费领取复习资料

二级建造师历年考试真题哪里有？

       二级建造师考试有《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门科目，三门科目考试题量依次为95道、80道、34道。

       二级建造师考试一共三门科目，三门科目总题量为209道，其中《建设工程施工管理》考试95道题，《建设工程法规及相关知识》考试80道题，《专业工程管理与实务》考试34道题。

       二级建造师考试题量分布：

       《建设工程施工管理》：共95题。单项选择题70、多项选择题25。

       《建设工程法规及相关知识》：共80题。单项选择题60、多项选择题20。

       《专业工程管理与实务》：共34题。单项选择题20、多项选择题10、案例分析题4。

       二级建造师考试单选题每题一分，多选题每题2两分，案例题每题20分。

       二级建造师考试答题要求：

       《施工管理》和《工程法规》为客观题，在答题卡上作答。《专业工程管理与实务》科目为主客观混合题，客观题在答题卡上作答，主观题在答题纸上(专用答题卡)作答。

       温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，本网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ 2019年二级建造师法规考前模拟试题一

       格式：PDF大小：205.06KB 2023年二建《公路实务》真题答案34题全（5.30）

       格式：PDF大小：13989.24KB

       资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策，点击底部咨询猎考网，免费领取复习资料

二级建造师题型有哪些？

       2021二建考试真题班 二建管理（2015-2020）百度网盘免费资源在线学习

       链接: /s/1qxrf-K3r-MGBcmpAPQ6zlg

提取码: mpgf

       2021二建考试真题班 二建管理（2015-2020） 2021二建管理YL真题-解析班-真题解析班2020.pdf 2020年二建《施工管理》真题解析（完整版）.pdf 2015-2019年二建《施工管理》考试真题及答案.pdf?

请给我发一份二建复习题！建筑工程 谢谢！！1079594429@qq.com

       二级建造师题型包括单选题、多选题、案例题，其中《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》考试题型只有单选和多选题，《专业工程管理与实务》考试题型包括单选、多选和案例题。

       二级建造师考试题型包括了主观题和客观题，分别为单项选择题、多项选择题、案例分析题，二级建造师考试科目包括《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门。

       二级建造师各科目考试题型分布：

       1、《建设工程施工管理》：

       客观题：单选题70(每题1分);多选题25(每题2分)。

       2、《建设工程法规及相关知识》：

       客观题：单选题60(每题1分);多选题20(每题2分)。

       3、《专业工程管理与实务(六个专业)》：

       主观题/客观题：单选题20(每题1分);多选题10(每题2分);案例题4(共80分)。

       二建造师报考条件：

       考全科：凡遵纪守法，具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员，可报名参加二级建造师执业资格考试。

       免试部分科目：

       符合上述报名条件，具有工程(工程经济类)中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员，同时符合下列条件的，可免试部分科目：

       免二科：已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》，可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目，只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。

       免一科：已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》，可免试《建设工程施工管理》科目，只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。

       温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，本网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ 2017年二建建筑实务真题及答案下载

       格式：PDF大小：3005.32KB 2023年二建《水利水电实务》真题答案（5.23）

       格式：PDF大小：6338.11KB

       资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策，点击底部咨询猎考网，免费领取复习资料

二建公路考哪些题型？

       2010年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析(文字版)

       一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

       1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（　 ）。

       A．热轧钢筋　　

       B．热处理钢筋　　

       C．钢丝　　

       D．钢绞线

       　\

       2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（　 ）。

       A．承受由于弯矩作用而产生的拉力

       B．承受由于弯矩作用而产生的压力

       C．承受剪力

       D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

       \

       3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属（　 ）。

       A．低层住宅　　

       B．多层住宅　　

       C．中高层住宅　　

       D．高层住宅

       　\

       4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（　 ）m。

       A．18.300　　

       B．19.100　　

       C．19.400　　

       D．21.600

       　\

       5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（　 ）。

       A．屈服强度　　

       B．疲劳强度　　

       C．抗拉强度　　

       D．伸长率

       \

       6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（　 ）要求。

       A．受压承载力　　

       B．受剪承载力　　

       C．局部受压承载力　　

       D．稳定性

       \

       7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（　 ）。

       A．7天　　

       B．14天　　

       C．21天　　

       D．28天

       　\

       8.工程测量用水准仪的主要功能是（　 ）。

       A．直接测量待定点的高程

       B．测量两个方向之间的水夹角

       C．测量两点间的高差

       D．直接测量竖直角

       　\

       9.对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m；N点为待测点，安置水准仪于M,N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m,N点高程为（　 ）m。

       A．11.000　　

       B．12.000　　

       C．12.500　　

       D．13.000

       \

       10.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（　 ）。

       A．放坡挖土　　

       B．中心岛式（墩工）挖土　　

       C．盘式挖土　　

       D．逆作法挖土

       11.基坑土方填筑应（　 ）进行回填和夯实。

       A．从一侧向另一侧平推

       B．在相对两侧或周围同时

       C．由近到远

       D．在基抗卸土方便处

       12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为（）。

       A．木模板　　

       B．组合钢模板　　

       C．滑长模板　　

       D．散支散拆胶合板模板

       　13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（　 ）以上。

       A．-5℃　　

       B．5℃　　

       C．10℃　　

       D．15℃

       　14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（　 ）。

       A．防滑性

       B．反光性

       C．弯曲性能

       D．放射性

       　15.下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是（　 ）。

       A．采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙

       B．幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行

       C．幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程

       D．传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标

       　16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑，装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖（　 ）专用章。

       A．项目资料员

       B．项目监理工程师

       C．项目经理

       D．注册建造师

       　

       17.建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确的是（　 ）。

       A．工程延期申请表是施工进度管理文件

       B．工程分包合同是施工组织管理文件

       C．隐藏工程验收记录是质量管理文件

       D．施工现场文明施工措施是安全管理文件

       　18.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（）。

       A．经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收

       B．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收

       C．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收

       D．经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收

       19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是（　 ）。

       A．办公楼

       B．旅馆

       C．餐厅

       D．住宅

       20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（　）以及上，且不得有严重缺陷。

       A．50%　　

       B．70%　　

       C．80%　　

       D．90%

       　二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

       21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（　 ）。

       A．幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m

       B．中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m

       C．多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m

       D．当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃

       E．幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m

       22.加气混凝土砌块的特性有（　 ）。

       A．保温隔热性能好

       B．自重轻

       C．强度高

       D．表面平整，尺寸精确

       E．干缩小，不易开裂

       　23.钢化玻璃的特性包括（　 ）。

       A．机械强度高

       B．抗冲击性好

       C．弹性比普通玻璃大

       D．热稳定性好

       E．易切割，磨削

       24.混凝土的自然养护方法有（　 ）。

       A．覆盖浇水养护

       B．塑料布覆盖包裹养护

       C．养生液养护

       D．蒸汽养护

       E．升温养护

       25.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有

       A．主龙骨应平行房间短向布置

       B．吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm

       C．纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定

       D．纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上

       E．吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑

       　26.烧结普通压和毛石砌筑而成的基础特点有（　 ）。

       A．抗压性能好

       B．整体性较好

       C．抗拉、抗弯、抗剪性能较好

       D．施工操作简单

       E．适用于地基坚实，均匀，上部荷载较小的基础工程

       27.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（　 ）。

       A．装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底

       B．装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案

       C．建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能

       D．装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样

       E．装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验

       28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有（　 ）。

       A．甲醛

       B．挥发性有机化合物

       C．苯

       D．二氧化硫

       E．氨

       29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有（　 ）

       A．甲醛

       B．挥发性有机化合物

       C．苯

       D．二氧化硫

       E．氨

       　30.混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的有关规定，根据混凝土（　 ）等要求进行配合比设计。

       A．吸水率

       B．强度等级

       C．耐久性

       D．工作性

       E．分层度

       　

       三、案例分析题（共4题，每题20分）

       （一）

       背景资料

       某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。

       如下图：

       在施工过程中发生了以一事件：

       事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。

       事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（垂100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。

       事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。

       问题：

       1.指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。

       2.指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。

       3.灯安装是否正确？说明理由

       4.竣工验收是不明妥当？说明理由

       　

       （二）

       背景资料

       某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上2层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。

       事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。

       事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目：

       问题：

       1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。

       2.一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？

       3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？

       4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？

       （三）

       背景资料

       某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100m2，综合单位为110元/m2。

       事件一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。

       事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2￠6钢筋，钢筋外露长度为500mm。

       事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。

       事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经和平单位核算综合单位为150元/m2,该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2,但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。

       备注：BCWS－计划完成工作预算费用

       BCWP－已完工作预算费用

       ACWP－已完工作实际费用

       CV－费用偏差

       问题：

       1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。

       2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？说明理由。

       3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐急？说明理由。

       4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。

       　

       （四）

       背景资料

       甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。

       合同履行中出现了以下事件：

       事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。

       事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。

       事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。

       问题：

       1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。

       2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由

       3.事件三中,乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。

机电工程二建考试题型怎么分布的？

       二建公路考单选题、多选题和案例分析三种题型。其中根据考试科目具体为《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》只考单选和多选，《公路工程管理与实务》考单选、多选和案例。

       二建公路考试题型包含单选题、多选题和案例分析题三种。其中《建设工程施工管理》与《建设工程法规及相关知识》两个科目只考单选题和多选题两种题型；《公路工程管理与实务》考单选题、多选题和案例分析题三种题型。

       二建公路考试科目题型分布具体如下：

       考试科目一：《建设工程施工管理》。该科目全部都是选择题，其中单选题70道；多选题25道。

       考试科目二：《建设工程法规及相关知识》。该科目全部都是选择题，其中单选题60道；多选题20道。

       考试科目三：《公路工程管理与实务》。该科目全部包含选择题和案例分析题，其中单选题20道；多选题10道；案例分析题4大道。

       二建公路考试题型二建公路考试科目题型二建公路考哪些题型

       温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，本网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ 2013年二建建筑实务真题及答案下载

       格式：PDF大小：1267.38KB 2023年二建《建筑实务》真题及答案解析完整版（5.23）

       格式：PDF大小：2632.1KB

       资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策，点击底部咨询猎考网，免费领取复习资料

       机电工程二建考试题型分布：《建设工程施工管理》单选题70道、多选题25道；《建设工程法规及相关知识》单选题60道、多选题20道；《机电工程管理与实务》单选题20道、多选题10道、案例分析题4大道。

       机电工程二建考试题型有单选题、多选题和案例分析题三种，根据考试科目的不同，机电工程二建考试题型分布具体如下：

       《建设工程施工管理》科目全部都是选择题，其中单选题70道；多选题25道。

       《建设工程法规及相关知识》科目全部都是选择题，其中单选题60道；多选题20道。

       《机电工程管理与实务》科目有选择题也有案例分析题，其中单选题20道；多选题10道；案例分析题4大道。

       温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，本网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ 2017年二建水利水电实务真题及答案下载

       格式：PDF大小：324.62KB 2023年二建《水利水电实务》真题答案34题全（5.30）

       格式：PDF大小：13947.91KB

       资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策，点击底部咨询猎考网，免费领取复习资料

       好了，今天我们就此结束对“二建考试试题及答案”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我，我将竭诚为您服务。